索赔意向通知书 项目索赔意向通知书 (7篇)

在商业交往和日常生活中,有时候我们可能会遇到一些纠纷或损失,需要向对方提出索赔。为了维护自身权益,及时向对方发出索赔意向通知书是非常必要的。下面,我将为大家分享一些索赔意向通知书。

索赔意向通知书 项目索赔意向通知书 (7篇)

第1篇:索赔意向通知书

监理单位:

我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目,主体工程于x年xx月xx日开始施工,5#楼的主体工程施工已完成到到11层,2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0。00部分。x年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位”停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告),造成该工程从x年xx月起所有工序无法开展,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向,并将在适当的`时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。期间发生了如下费用及损失:

1、施工人员窝工补偿,进退场费用;

2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用,各种工种费用及特殊工种工资等费用;

3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;

4、实际完成工程量等费用及工期索赔;

5、其它临时设施费用及相关企业管理费用,现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同的第款第项,合同文件的第款第项规定,业主应对我部上述的费用给予补偿,以利于我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此致!

建筑工程公司

年月日

第2篇:索赔意向通知书

一、工程索赔书时效的效力

索赔时效有两个方面的效力,一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭,即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔,其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由,即索赔时效期间届满,请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。

索赔时效期间届满后的请求权,因诉权消灭,变为不可诉请求权,即罗马法上所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时效的.效力,义务人取得了抗辩权,可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此,但权利人的实体权利并未就此丧失,因此,一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权,其仍可自愿履行该债务,给权利人以补偿,索赔方有权接受该赔款,不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实,也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面,被索赔方也可在时效届满,提出索赔时效抗辩的同时,仍可基于道义或公平原则,给予索赔方适当补偿,即所谓的道义索赔,索赔方也有权接受该赔款,不构成不当干导利。

此外,虽然索赔时效是基于合同约定产生的,但其仍属于时效的一种。按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项辩理由时,才能予以支持。

二、工程索赔程序

(1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。

(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

《20xx年清单计价规范》规定:

9.14.2根据合同约定,承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔:

1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;

2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;

3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;

4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。

9.14.3承包人索赔应按下列程序处理:

1、发包人收到承包人的索赔通知书后,应及时查验承包人的记录和证明材料;

2、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,将索赔处理结果答复承包人,如果发包人逾期未作出答复,视为承包人索赔要求已被发包人认可;

3、承包人接受索赔处理结果的,索赔款项作为增加合同价款,在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按合同约定的争议解决方式办理。

三、工程索赔条件

索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

6、物价上涨,法规变化及其他。

第3篇:索赔意向通知书

1、总论部分

一般包括以下内容:

(1)序言。

(2)索赔事项概述。

(3)具体索赔要求。

(4)索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程;承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支;承包商的具体索赔要求。在总论部分之末,附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单,注明各人的职称、职务及施工经验,以表示该索赔报告的严肃性和权威性。总论部分的阐述要简明扼要、说明问题。

2、根据部分

本部分主要是说明自己具有的索赔权利,这是索赔能否成立的关键。根据部分的内容主要来自该工程项目的合同文件,并参照工程项目雇主所在国的法律规定。该部分中承包商应引用合同中的具体条款,说明自己理应获得经济补偿或工期延长。根据部分的具体内容随各个索赔事件的特点而不同。一般地说,根据部分应包括以下内容:

(1)索赔事件的发生情况。

(2)已递交索赔意向书的情况。

(3)索赔事件的处理过程。

(4)索赔要求的合同根据。

(5)所附的证据资料。

在写法结构上,按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写,并明确地全文引用有关的合同条款,使雇主和工程师能历史地、逻辑地了解索赔事件的始末,并充分认识该项索赔的合理性和合法性。

3、计算部分

索赔计算的目的,是以具体的计算方法和计算过程,说明自己应得到的经济补偿的款额或延长时间。如果说根据部分的任务是解决索赔能否成立,则计算部分的任务就是决定应得到多少索赔款额和工期。前者是定性的,后者是定量的。在款额计算部分,承包商必须阐明下列问题:

(l)索赔款的要求总额。

(2)指明各项开支的计算依据及证据资料。承包商应注意采用合适的计价方法。至于采用哪一种计价法,应根据索赔事件的特点及自己所掌握的证据资料等因素来确定。其次应注意每项开支款的合理性。并指出相应的证据资料的名称及编号。切忌采用笼统的计价方法和不实的开支款额。

4、证据部分

证据部分包括该索赔事件所涉及的一切证据资料,以及对这些证据的`说明。证据是索赔报告的重要组成部分。没有翔实可靠的证据,索赔是不能成功的。

索赔证据资料的范围很广,它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关政治、经济技术、财务资料,具体可进行如下分类:

(l)工程所在国政治经济资料。包括重大新闻报道记录。如罢工、动乱、地震以及其他重大灾害等;重要经济政策文件,如税收、海关规定、外币汇率变化、工资调整等;政府官员和工程主管部门领导视察工地时的讲话记录,权威机构发布的天气和气温预报,尤其是异常天气的报告等。

(2)施工现场记录报表及来往函件。包括工程师的指令;与雇主或工程师的来往函件和电话记录;现场施工日志;每日出勤的工人和设备报麦;完工验收记录;施工事故详细记录;施工会议记录;施工材料使用记录;施工质量检查记录;施工进度实况记录;施工图纸收发记录;工地风、雨、温度记录;索赔事件的详细记录或摄像;工效率降低的记录等。

(3)工程项目财务报表。

包括施工进度款月报表及收款记录;索赔款月报表及收款记录;工人劳动计时卡及工资表;材料、设备及配件采购单;付款收据、收款单据、工程款及索赔款迟付记录:迟付款利息报表;向分包商付款记录;现金流动计划报表;会计日报表;会计总帐;财务报告;会计来往信件及文件;通用货币汇率变化表等。在引用证据时,要注意该证据的效力或可信程度。为此,对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如,对一个重要的电话内容,仅附上自己的记录是不够的。最好附上经过双方签字确认的电话记录;或附上发给对方要求确认该电话记录的函件。即使对方未给复函,亦可说明责任在对方,因为对方未复函确认或修改,按惯例应理解为他已默认。

其中最重要的是证据部分,这也是自己是否能得到索赔款的关键部分。索赔方需要说明自己索赔的根据,以及索赔款的计算方法,若不了解相关法律知识的,建议咨询律图在线律师。

第4篇:索赔意向通知书

致:工程协调指挥部监理部

根据业主要求,我项目部于20xx年xx月30日进行开工典礼,并立即组织人员、机械设备进场,开展驻地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工:

1、20xx年xx月31日~20xx年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位,森林砍伐证未办理,与”三杆”相关单位(车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆)赔偿款未协调达成一致,无法及时提供合格的施工场地。

2、20xx年3月24日,4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由,有组织的到施工现场无理阻工。

3、为考虑两厢开发,业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更,涉及到整条道路调整。但该变更方案一直未落实,于20xx年4月9日口头通知要求K9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排。

截止20xx年4月28日业主口头通知K9+765箱涵以及往新塘埠村方向可以施工(除K9+765箱涵可以施工外,其他地方仍因房屋拆迁、”三杆”改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工)。

我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作。期间我标段发生了如下费用及损失:

1、施工人员窝工;

2、机械设备窝工;

3、企业管理费、现场经费及资金利息的’多余支付以及开工期间可赢利润;

4、工期延误。

0xx年4月28日

第5篇:索赔意向通知书

赔偿请求人:______________________________

委托代理人:______________________________

赔偿请求人因____________________________________________________________(赔偿义务机关全称)于____________年____________月____________日错误做出的____________(司法行为),给自己的合法权益造成了损害,现请求赔偿。

具体赔偿请求是:__________________________________________________________________________________________

请求赔偿的事实和理由是:__________________________________________________________________________

此致

____________(赔偿义务司法机关全称)

赔偿请求人:____________

委托代理人:____________

________年________月________日

第6篇:索赔意向通知书

甲方:_____人民政府(以下简称“_____政府”)

乙方:_____电力投资有限公司(以下简称“旷达电力”)

一、概述

根据有关法律法规,本着战略合作、互利共赢、共同发展的宗旨,为推进农业科技创新,促进新能源建设及农业的发展,就内蒙古赤峰市巴林左旗_____镇_____村300MW光伏电站与生态农业一体化项目,经友好协商同意签订以下合作协议:

(注:本协议属框架性意向合作协议)

二、投资主体与合作方

本次协议涉及的项目投资主体为本公司的全资子公司旷达电力,与_____政府不存在关联关系。

旷达电力注册资本50,000.00万元,目前公司持有其100%股权。

旷达电力20xx年度营业收入2,781.41万元,净利润484.01万元,总资产79,8_____.97万元,净资产26,709.01万元(经审计)。

旷达电力20xx年1-10月营业收入33,945.84万元,净利润2,688.24万元,总资产84,663.48万元,净资产54,397.25万元(未经审计)。

三、协议主要内容

(一)合作开发内容及期限

1、基本情况:旷达电力出资在巴林左旗_____镇_____村建设光伏电站与生态农业一体化项目,其中光伏电站建设自20_____年到20xx年的规模为300MW,占地面积约为10000亩;配套生态农业项目,占地面积约为20xx亩;合计占地面积约为12000亩。x

2、投资规模:该项目总投资额约为人民币30亿元。

3、合作期限:自本协议签订之日起,双方开始实施战略合作,合作期限为20xx年至20xx年。

(二)合作开发方式

1、旷达电力负责引入行业先进技术,在巴林左旗_____镇投资建设光伏电站并积极促进农业的综合开发,负责项目建设的所有投资。

2、_____政府负责协调相关职能部门,为旷达电力建设光伏电站与生态农业一体化项目的项目审批、项目用地、企业税收等方面给予优惠政策,并全力支

持项目建设。

(三)项目实施进度安排

1、本协议签订后,旷达电力应当于_____日内向_____政府相关部门报送资料,_____政府负责协调相关职能部门,在30日内办理光伏电站项目申请相关事宜。

2、旷达电力需:在本协议签订之日起6个月内,委托具备相应资质的设计单位按照规范要求完成项目备案所需的支撑性报告的编制和评审,完成可研的编制和评审;在20_____年8月底以前,完成项目备案工作;在项目核准之日起1个月内,完成工程设计及工程招标,实现一期工程开工建设;到20_____年底,光伏电站与生态农业一体化项目一期100MW能够投入运营。

(四)双方权利和义务

1、_____政府成立专项项目建设协调领导小组,为旷达电力的项目提供长效的政策支持,并积极协调相关职能部门,依照国家西部大开发和新能源与农业一体化发展的.优惠政策,支持旷达电力的项目建设,积极配合旷达电力在20_____年至20xx年期间争取300MW的光伏电站项目指标,并积极配合旷达电力协调巴林左旗的电网接入。

2、旷达电力出资在巴林左旗_____镇建设光伏电站与生态农业一体化项目,于20xx年前分期累积投资额达到30亿元人民币。

(五)其他

本协议自签订之日5个工作日内,旷达电力向_____政府交纳300万元保证金。待项目开工后旷达电力投资达到保证金数额后,如在20_____年8月31日因客观原因不能完成该项目备案_____政府将此保证金退还。

甲方:_____人民政府乙方:_____电力投资有限公司

代表:__________代表:__________

___年___月___日

第7篇:索赔意向通知书

甲方:

乙方:

经双方协商,甲方现有北京电影制片厂厂区部分拆除项目,拆除总面积约二十六万平米,工期暂定二个月,乙方愿协同甲方共同办理并完成此项目,达成初步意向如下:

一、甲方责任:

1.甲方负责与中影集团北京电影制片厂洽谈并签订合同。

2.甲方负责与中影集团北京电影制片厂办理拆除的合法批件。

3.甲方负责安排乙方进场的住房与水电相关事宜。

4.甲方负责施工期间与北京电影制片厂的.协调厂内工作。

二、甲方义务:

1.甲方合同签订前,甲方必须承诺乙方为甲方的第一承包人。

2.甲方合同签订后,甲方必须通知乙方前来洽谈正式合同。

3.甲方与乙方达成合同后,甲方必须马上安排乙方进驻现场办公。

4.甲方在收到乙方施工竣工后,甲方必须在短期内验收,验收合格后必须马上付清乙方余款。

三、乙方责任:

1.乙方负责合同签订前,人员与设备的前期调配。

2.乙方负责合同签订时,提供施工人员资格证书。

3.乙方负责合同签订后,与厂内拆除办进行交接。

4.乙方负责施工过程中,房屋拆除与渣土清运工作。

四、乙方义务:

1.乙方必须在合同签订前为甲方保密,不得肆意宣扬或分包。

2.乙方必须在与甲方签订合同时,积极配合甲方进场交接。

3.乙方必须在甲方安排完办公现场后,三个工作日内人员到场履行合同。

4.乙方必须按时保质保量的完成拆除任务,渣土清运外部事宜自行处理。

以上仅为与北京电影制片厂拆除合同前合同意向书,正式合同需甲方与北京电影制片厂达成正式合同后再与乙方签订,施工价格暂定每平米40元人民币(大写:肆拾元整),如甲方正式合同签订后,甲乙双方不能在五个工作日内达成共识,若因甲方原因甲方按意向书总造价的33%赔付,若因乙方原因乙方按意向书总造价的33%赔付。如意向书有其他不足,加以备注。

备注:此意向书一式两份,甲乙双方各持一份,签字盖章生效,并具法律效应。

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)

本文由用户 liing, liing 上传分享,若有侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:http://wenku.52yushi.com/wz1470.html

(0)
liing, liingliing, liing
上一篇 2024年1月3日
下一篇 2024年1月3日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论